2015年工程造价基础理论章节习题

建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。 A、迁建工程 B、自筹资金 C、新建项目 D、中外合资 E、改建项目

第一章 建设工程造价概论 1、建设工程项目分类

建设工程分类有多种形式，按建设用途划分的是（ B ）。 A、市政基础设施工程 B、生产性建设项目 C、自筹资金建设项目 D、经营性工程建设项目 第一章 建设工程造价概论 1、建设工程项目分类

建设工程分类有多种形式，按建设性质划分的是（ ）。 A、非生产性建设项目 B、国家预算拨款项目 C、经营性工程建设项目 D、改建项目 第一章 建设工程造价概论 1、建设工程项目分类

建设单位对原有建设项目进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有固定资产价值（ ）以上时，才算新建项目。 A、1倍 B、2倍 C、3倍 D、4倍 第一章 建设工程造价概论 2、建设项目的构成

具有的设计文件、在竣工后可以地发挥效益或生产能力的产品车间生产线或工程是（ ）。

A、单项工程 B、单位工程 C、分部分项工程 D、建设项目 第一章 建设工程造价概论 2、建设项目的构成

某工程有设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能发挥生产能力，此工程应属于（ ）。

A、分部分项工程 B、单项工程 C、分项工程 D、单位工程 第一章 建设工程造价概论 2、建设项目的构成

在一般工业和民用建筑工程中，不能作为分部工程的是( )。 A．地面工程 B．采暖工程 C．屋面工程 D．脚手架工程 第一章 建设工程造价概论 2、建设项目的构成

土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（ ）。

A、砌筑工程 B、钢筋工程 C、地面工程 D、混凝土项目 第一章 建设工程造价概论 2、建设项目的构成

在建设项目构成中，属于分部工程是（ ）。 A、管道工程 B、通风工程 C、土方工程 D、基础工程 E、钢筋工程

第一章 建设工程造价概论 2、建设项目的构成

 下列关于工程建设项目表述正确的是( )

A.单项工程是指具有的设计文件、在竣工后可以发挥效益或生产能力的工程 B.单位工程是指不能发挥生产能力，但具有设计的施工图纸和组织施工的工程 C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体 D.钢筋工程属于土建工程的分部工程 E.管道工程属于安装工程的分部工程

第一章 建设工程造价概论 1.2 工程造价含义

建设工程承包价格是对应于（ ）而言的。 A、承包人 B、承发包双方 C、建设单位 D、发包人 第一章 建设工程造价概论 1.2.2 工程造价的特点

工程建设都有一个较长的建设期。在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价的（ ）特点。 A、个别性 B、层次性 C、差异性 D、动态性 第一章 建设工程造价概论 1.2.2 工程造价的特点

一个建设项目往往包含多项能够发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成，这体现了工程造价的（ ）特点。 A、个别性 B、差异性 C、层次性 D、动态性 第一章 建设工程造价概论 1.2.2、工程造价的特点

关于工程造价的特点，以下说法不正确的是( )。 A．工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响 B．产品的差异性取决于工程造价的个别性差异

C．工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的实际造价 D．工程造价的兼容性首先表现在它具有的两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性 第一章 建设工程造价概论 1.2.2 工程造价的特点

任何一项工程都有特定的用途、功能、规模，地理位置也不相同。因此，对每项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价（ ）特点。

A．个别性 B．大额性 C．层次性 D．动态性 第一章 建设工程造价概论 1.2.2 工程造价的特点

工程造价的特点体现在（ ）。

A．工程造价的个别性 B．工程造价的大额性 C．工程造价的层次性 D．工程造价的动态性 E. 工程造价的可控性 第一章 建设工程造价概论 6、工程造价的职能

工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和（ ），是工程造价的特殊职能。 A、流通职能 B、市场职能 C、计划职能 D、职能 第一章 建设工程造价概论 1.2.3 工程造价的职能

工程造价的特殊职能表现在( )。 A. 预测职能 B. 控制职能 C. 评价职能 D. 监督职能 E .职能 第一章 建设工程造价概论 1.3.3 工程造价管理组织

我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（ ）。 A. 国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统 B. 国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统 C. 行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D.行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统 第一章 建设工程造价概论

1.3.2、工程造价管理含义、内容

作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）

初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是） 第一章 建设工程造价概论 1.3.2 工程造价管理内容

工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。（ ）为控制拟建项目工程造价的最高限额。

A. 投资估算 B. 初步设计总概算 C. 施工图预算 D. 承发包合同价 第一章 建设工程造价概论 1.3.2、工程造价控制原理

工程造价控制的重点阶段是（ ）。 A. 设计阶段 B. 招投标阶段 C. 施工阶段 D. 结算审核阶段 ( )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价

C. 控制变更 D. 技术与经济相结合 第一章 建设工程造价概论 1.3.2、工程造价控制原理

( )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价

C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 第一章 建设工程造价概论 1.3.2、工程造价控制原理

在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ ）。 A. 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35%

在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％～85％。（否） 第一章 建设工程造价概论 1.3.2、工程造价控制原理

推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（ ）。 A 经批准的投资估算 B. 经批准的设计概算 C. 经批准的施工图预算 D. 经确定的工程合同价 第一章 建设工程造价概论 1.3.2、工程造价控制原理

 工程造价控制原理包括（ ）。 A.合理设置工程造价控制目标

B.以施工阶段为重点进行全过程造价控制 C.采取主动控制措施

D.采用技术与经济相结合的控制手段 E.加强对工程结算的审核

第一章 建设工程造价概论

1.4.1 我国工程造价咨询企业资质管理制度 工程造价咨询业的首要功能（ ）。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 第一章 建设工程造价概论

1.4.1 我国工程造价咨询企业资质管理制度

在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（ ）。 A.工程造价咨询企业可不受业务范围承接工程造价咨询业务 B.工程造价咨询企业资质具有永久性

C.新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级资质

D.工程造价咨询企业是接受委托，对建设项目投资、工程造价的确定与控制提供专业咨询服务的企业

第一章 建设工程造价概论

1.4.1 我国工程造价咨询企业资质管理制度

工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（ ）的原则，不得损害社会

公共利益和他人的合法权益。

A. 公开透明 B.合法 C.公正 D. 客观 E.诚实信用 1.4.1 我国工程造价咨询企业资质管理制度

根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，乙级工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述正确的是( )。

A．只能在本省从事工程造价咨询业务 B．不受行政区域和工程造价咨询业务规模

C． 只能在本省从事工程造价咨询业务且业务规模在 5000 万元下 D．不受行政区域但工程造价咨询业务规模在 5000 万元以下 第一章 建设工程造价概论

1.4.1 我国工程造价咨询企业资质管理制度

工程造价咨询企业不可以同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务， 但是可以同时接受两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务。 （否）

工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动不受行政区域，跨省承接工程造价咨询业务不需到建设工程所在地省建设行政主管部门备案。 （否）

第一章 建设工程造价概论

1.4.1 我国工程造价咨询企业资质管理制度

根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，表述错误的是（ ）。

A. 不得超越资质等级承接工程造价咨询业务 B.不得跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务

C.不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的造价咨询业务 D.不得出借资质证书 第一章 建设工程造价概论

1.4.2 我国工程造价咨询企业资质管理制度

造价工程师制度属于国家统一规划的（ ）制度范围。 A.技术职称 B.岗位职务 C.执业资格 D.技术职务 第一章 建设工程造价概论

1.4.2 我国工程造价咨询企业资质管理制度

根据建设部《造价工程师注册管理办法》规定，下列正确的表述是（ ）。 A.不得执行工程造价业务

B. 本人的注册证书和执业印章必须由执业单位保管 C.不得跨工程专业承担工程造价咨询活动 D.具有发起设立工程造价咨询企业权利 第一章 建设工程造价概论

1.4.2 我国工程造价咨询企业资质管理制度

根据建设部《注册造价工程师管理办法》有关造价工程师权利的规定，下列错误的说法是( )。 A．发起设立工程造价咨询企业

B．在本人执业成果文件上签字并盖执业印章 C．参加继续教育

D．保证执业活动成果质量 第一章 建设工程造价概论

1.4.2 我国工程造价咨询企业资质管理制度

工程造价从业人员可以有下列行为（ ）。 A.同时在两个或者两个以上单位从业 B.在非实际从业单位注册

C.以个人名义承接建设工程造价业务 D.依法执行工程造价业务 第一章 建设工程造价概论

1.4.2 我国工程造价咨询企业资质管理制度

注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（ ）的罚款。 P173 A.5000元以上30000元以下 B. 500元以上3000元以下 C. 1000元以上3000元以下 D. 300元以上1000元以下 第一章 建设工程造价概论

1.4.2 我国工程造价咨询企业资质管理制度

我省规定，造价员发生（ ）的行为且情节严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。 A. 允许他人以自己的名义从业或转借专用章 B. 与当事人串通谋取不正当利益

C.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失 D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续 E. 超越资格等级从事工程造价业务 第二章 工程造价构成

2.1.1 建设项目投资及其构成 固定资产静态投资包括（ ）。

A. 建筑安装工程费 B. 工程建设其他费 C. 价差预备费 D. 铺底流动资金 E. 设备及工器具购置费 下列哪项费用属于静态投资（ ）。

A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 第二章 工程造价构成

 2.1.1 建设项目投资及其构成

某项目中建筑安装工程费560万元，设备工器具购置费330万元，工程建设其他费用133万元，基本预备费102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费55万元，则静态投资为（ ）万元。 A. 1203 B. 1125 C. 1180 D. 1239 第二章 工程造价构成 2.1.1 建设项目投资及其构成

下列（ ）属于工程造价范围内的费用。 A. 土地使用费 B. 预备费 C.建设期贷款利息 D.铺底资金 E. 招标代理费

经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价。（是） 第二章 工程造价构成

2.1.2、建筑安装工程造价的构成

施工企业在施工现场搭设临时设施的支出应列入( )。 A．分部分项工程费 B．企业管理赞 C．工程建设其他费用 D．措施项目费 不属于分部分项工程费的是（ ）。 A．人工费 B．材料费 C．利润 D．规费 第二章 工程造价构成

2.1.2、建筑安装工程造价的构成

不属于材料预算单价的组成部分是( )。 A．材料原价 B．采购保管费 C．新材料的试验费 D．包装费

我省 2009 版费用定额规定，下列( )属于通用措施项目费的内容。 A．大型机械设备进出场及安拆费 B．垂直运输机械费 C．围堰 D．脚手架费 第二章 工程造价构成

2.1.2、建筑安装工程造价的构成

我省2009版费用定额规定，( )不属于规费内容。 A．工程排污费 B．安全文明施工措施费 C．社会保障费 D．住房公积金 建筑安装工程造价构成中不包括（ ）。 A．营业税 B．分部分项工程费 C．设备购置费 D．规费 2、建筑安装工程造价的构成

我省2009版费用定额规定，( )不属于企业管理费的内容( ) 。 A．办公费 B．管理人员基本工资 C．环境保护费 D．固定资产使用费

我省2009版费用定额规定，( )不属于措施项目费的内容( ) 。 A．现场安全文明措施费 B．生产工具用具使用费 C．已完工程及设备保护费 D．脚手架费 第二章 工程造价构成

2、建筑安装工程造价的构成

我省 2009 版费用定额规定，施工机械台班单价组成包括( )。 A.折旧费 B.大修理费 C.人工费 D.燃料动力费

E.大型机械设备场外运输费及安装拆除费

第二章 工程造价构成

2、建筑安装工程造价的构成

我省2009版费用定额规定，企业管理费包括( )。 A.管理人员基本工资 B.固定资产使用费

C.已完工程及设备保护费 D.企业检验试验费 E.差旅交通费 第二章 工程造价构成

2、建筑安装工程造价的构成

我省2009版费用定额规定，其他项目费包括( )。 A.工程排污费 B.总承包服务费 C.暂列金额D.计日工 E.二次搬运费 第二章 工程造价构成

2.1.2、建筑安装工程造价的构成

我省2009版费用定额规定，不属于其他项目费的内容有( )。 A.暂列金额B.总承包服务费 C. 工程按质论价费 D.计日工 E.二次搬运费 第二章 工程造价构成

2.1.2、建筑安装工程造价的构成

 为确保施工企业从业人员社会保障权益落到实处， 《江苏省建设工程费用定额》 （2009年）将社会保障费列入规费计取，下列（ ）属于社会保障费内容。

A．工伤保险 B．意外伤害保险 C．生育保险 D．人寿保险 E．失业保险 第二章 工程造价构成

2.1.2、建筑安装工程造价的构成

我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费不包括（ ） 。  A．现场安全文明施工措施费 B．临时设施 C．税金 D．企业管理费 E．利润

第二章 工程造价构成

2.3、设备及工器具购置费用的构成

我国进口设备采用最多的一种货价是( )。 A. 装运港船上交货价（FOB） B. 目的港船上交货价（FOS） C. 离岸价加运费（C&F） D. 到岸价（CIF）

进口设备的原价是指进口设备的离岸价。（否） 第二章 工程造价构成

2.3、设备及工器具购置费用的构成

有一批进口设备货价(FOB)600 万元，国际运费 100 万元，运输保险费20万元．外贸手续费10万元，进口关税税率17％，则关税额为( )。 A.119万元 B.122.4万元 C.124.1万元 D.120.7万元 第二章 工程造价构成

2.3、设备及工器具购置费用的构成

下列项目中不属于设备运杂费的是( )。

A.设备原价中包含的包装费 B.设备供销部门的手续费 C.采购与保管费 D.运费和装卸费 第二章 工程造价构成

2.4、工程建设其他费用的构成

与项目建设有关的其他费用中，研究试验费不包括( )。 A．自行研究试验所需的人工费、材料费 B．自行研究试验所需的试验设备及仪器使用费 C．按规定付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费

D．委托其他部门研究试验所需的人工费、材料费、试验设备及仪器使用费 第二章 工程造价构成

2.4、工程建设其他费用的构成

为本建设项目提供和验证设计数据、资料等进行必要的研究试验费用及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用，应列入( )。 A．材料费 B．工程建设其他费 C．企业检验试验费 D．按质论价费 第二章 工程造价构成

2.4、工程建设其他费用的构成

除建筑安装工程费用和设备、 工器具购置费用以外的与工程建设有关的其他费用包括( )。

A.建筑安全监督管理费 B.土地使用费 C.勘察设计费 D.企业技术研发费 E.工程造价咨询费 第二章 工程造价构成

2.4、工程建设其他费用的构成

工程建设其他费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设周期除( )外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。 A．勘察设计费 B．建筑安装工程费 C．设备费

D．建设单位管理费 E. 工器具购置费 第三章 工程造价计价依据

3.1.1、定额的含义和分类工程建设定额按其生产要素可分为( )。 A.劳动消耗定额 B.时间消耗定额 C.机械消耗定额 D.材料消耗定额 E.施工消耗定额

工程建设定额是指在正常的施工生产条件下，完成单位产品所消耗的人工、材料、施工机械的数量

标准。(否)

第三章 工程造价计价依据 3.1.1、定额的含义和分类

下列定额分类中按内容分类的是( )。 A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额 B.劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额 C.机械消耗定额、材料消耗定额、建设工程定额 D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额 第三章 工程造价计价依据 3.2、工程量清单计价规范

对工程量清单概念表述不正确的是( )。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供

D. 工程量清单是招标文件的组成部分 第三章 工程造价计价依据 3.2、工程量清单计价规范

工程量清单编制原则归纳为¡°五统一¡±。下列错误的提法是（ ）。 A. 项目编码统一 B. 项目名称统一 C. 计价依据统一 D. 工程量清单计算规则统一 E. 项目特征统一 第三章 工程造价计价依据 3.2、工程量清单计价规范

清单计价法的分部分项工程费包括（ ）。

A.人工费 B. 材料费 C. 机械费 D. 措施项目费 E. 规费

综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润。（否） 第三章 工程造价计价依据 3.2、工程量清单计价规范

工程量清单表中项目编码的第二级为( )。 A.具体清单项目编码 B.节顺序码

C.章顺序码 D.名称顺序码

采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（ ）负责。

A．投标人 B．造价咨询人 C．招标人和投标人共同 D．招标人 第三章 工程造价计价依据 3.2、工程量清单计价规范

以下哪些项目必须用工程量清单计价( )。 A.全部使用国有资金投资的工程建设项目 B.国有资金投资为主工程建设项目

C.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目 D.私营投资项目

E.国有资金不足 50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目 第三章 工程造价计价依据 3.2、工程量清单计价规范

暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，它不直接属承包人所有，而是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项。（是）

采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由( )负责。

A.投标人 B.造价咨询人 C.招标人和投标人共同 D.招标人 3.2、工程量清单计价规范

分部分项工程量清单项目编码为：040403003001，该项目为（ ）工程项目。 A 装饰装修工程 B 建筑工程 C 安装工程 D 市政工程 分部分项工程量清单内容包括（ ）。 A 工程量清单表和工程量清单说明

B 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量

C 工程清单表、措施项目一览表和其他项目清单 D 项目名称、项目特征、工程内容等 3.2、工程量清单计价规范

计日工是指在施工过程中完成发包人提出的( )的零星项目或工作所需的费用。 A.设计变更 B.现场签证

C.暂估工程量 D.施工图纸以外

工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在( 虑。

A.暂估价 B.零星工程项目费 C.暂列金额 D.措施项目费 第三章 工程造价计价依据 3.3.1、施工定额

施工定额的作用表现在（ ）。 A. 是企业计划管理的依据 B. 是组织和指挥施工生产的有效工具 C. 是计算工人劳动报酬的依据

D. 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E. 是工程价款结算的依据

劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是） 第三章 工程造价计价依据 3.3.1、施工定额

施工定额的作用表现在（ ）。 A. 是企业计划管理的依据 B. 是企业提高劳动生产率的手段 C. 是企业计算工人劳动报酬的依据 D. 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E. 是企业组织和指挥施工生产的有效工具 施工定额是企业定额，有利于推广先进技术。（是） 第三章 工程造价计价依据

)费用中考 3.3.1、施工定额

衡量工人劳动数量和质量，反映成果和效益指标的是( )。 A.时间定额 B.产量定额 C.施工定额 D.预算定额

施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。（是） 第三章 工程造价计价依据 3.3.1、施工定额

根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是( )。 3.3.1、施工定额

建筑工程中必须消耗的材料不包括( )。 A.直接用于构成建筑工程实体的材料 B.不可避免的施工废料

C.不可避免的场外运输材料损耗 D.不可避免的操作损耗

某操作班组18人，人工挖基础土方，需5天完成，人工挖土方的定额为0.31工日/m3,该班组完成的挖土工程量是( )。

A.27.9m3 B.58.06m3 C.279m3 D.290.32m3 3.3.1、施工定额

某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ ）。

A.112.5m3 B.90m3/工日 C.80m3/工日 D.72 m3

某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖强的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ ）。 A.80m3 B.76.8m3 C.115.2m3 D.120 m3 3.3.1、施工定额

某砌砖班组有10名工人，砌筑2砖厚砖基础，需5天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ ）。

A.62.5m3 B.0.8m3/工日 C.80m3 D.40m3

某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工时间定额为（ ）。 A.0.2工日/m3 B.0.8工日/m3 C.0.2工日/100m3 D.0.8工日/100m3 3.3.1、施工定额

周转性材料在材料消耗定额中，以（ ）表示。 A.材料一次使用量 B.材料补损量 C.周转使用量减去回收量 D.材料回收量 周转性材料摊销量=周转使用量-补损费（否）

墙砖规格为300mm×200mm， 灰缝lmm， 其损耗率为1％，则100m2墙砖消耗量为( )。 A.1684块 B.1670块 C.1678块 D.1637块 第三章 工程造价计价依据 3.4、预算定额

在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ ）组成的。 A. 基本用工 B. 人工幅度差 C. 辅助用工 D. 其他用工 E. 超运距运费用工 预算定额是按照（ ）编制的。

A.社会平均水平 B. 社会先进水平 C. 行业平均水平 D.社会平均先进水平 第三章 工程造价计价依据 3.4、预算定额

某砌筑工程，工程量为 100m܁，每m܁砌体需要基本用工 1.2 工日，辅助用工为30工日，超运距用工是基本用工的15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是( )工日 。 A．202.5 B.180 C.184.8 D.1.3 （1.2×100+30+1.2×100×15%）×（1+10%）=184.4 第三章 工程造价计价依据 3.4、预算定额

某砼工程工程量为 100m܁，每m܁砼需要基本用工 1.11 工日,辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砼工程的人工工日消耗量是( )。 A. 170.9工日 B.155.4工日 C. 122.1工日 D.152.6工日 第三章 工程造价计价依据 3.4、预算定额

根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是( )。 A.预算定额 B.施工定额 C.概算定额 D.概算指标 概算定额和预算定额的主要差别在于（ ）。 A.表达的主要内容 B.表达的主要形式 C.基本使用方法 D.综合扩大程度 第三章 工程造价计价依据 3.4、预算定额

预算定额的水平较施工定额的水平（ ）。 A.高 B.低 C.相同 D.不确定

砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。（是）

第三章 工程造价计价依据

3.5、概算定额、概算指标和估算指标

概算指标的作用表述正确的是( )。 A.作为编制投资估算的主要依据 B.估算主要材料用量的主要依据 C.建设单位选址的主要依据 D.确定投资额的主要依据 第四章 工程造价的编制与确定 4.1 投资估算

在可行性研究阶段，其投资估算的精度要求在( )以内。 A．±30％ B.±20％ C.±lO％ D.±5％ 第四章 工程造价的编制与确定 4.2、设计概算

设计概算的主要作用可归纳为:( ）。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B. 是控制施工图设计和施工图预算的依据

C. 是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D. 是考核建设项目投资效果的依据 E. 是建设项目签订贷款合同的依据 第四章 工程造价的编制与确定 4.2、设计概算

建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。 （否）

建设项目总概算是确定整个建设项目( )。 A.从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B.从筹建到竣工验收所需全部费用的文件

C.从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D.从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 第四章 工程造价的编制与确定 4.3、施工图预算

清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）

根据我省清单计价法的规定，（ ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 第四章 工程造价的编制与确定 4.3、施工图预算

工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ ）费用中考虑。

A.分部分项工程费 B.零星工程项目费 C.暂列金额 D.措施项目费 采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ ）。 A. 分部分项工程费 B. 人工费 C. 人工费＋机械费

D. 分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 第四章 工程造价的编制与确定 4.3、施工图预算

遵照工程量计算规则中关于计算精确度的要求，1.2359m、1.23t、1.49个按照规定的计量单位最终确定的数值分别为( )。

A.1.236、1.235、2 B.1.24、1.235、2

C.1.236、1.24、1.5 D.1.24、1.235、1.5 第四章 工程造价的编制与确定 4.3、施工图预算

关于施工图预算，下列说法正确的有( )。 A.施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算 B.施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C.施工图预算是编制建设项目投资计划、 确定和控制建设项目投资的依据。 D.施工图预算是落实或调整年度建设计划的依据 E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据 第四章 工程造价的编制与确定

4.3、施工图预算

下列属于通用措施费的是( )。 A.现场文明安全施工 B.工程按质论价

C.大型机械进出场及安拆 D.脚手架 E.模板 我省规定，通常情况下暂列金额不宜超过分部分项工程的（ ）。 A.5% B.10% C.15% D.20% 第四章 工程造价的编制与确定 4.4、工程计量与工程合同价款调整

包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（ ），不高于合同全额的（ ）。

A.10％，20％ B. 20％，30％ C. 10％，30％ D. 15％，25％

预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在（ ）中进行抵扣。 A. 合同价款 B. 工程进度款 C. 预付备料款 D. 工程结算款 第四章 工程造价的编制与确定 4.4、工程计量与工程合同价款调整

某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额比重为60%，预付备料款为10%。当累计结算工程款为（ ）时，开始扣回备料款。 A. 600万元 B. 800万元 C. 900万元 D. 1000万元 第四章 工程造价的编制与确定

4.4、工程计量与工程合同价款调整

 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进

度款的比例为（ ）。

A. 不低于工程价款30％，不高于工程价款60％ B. 不低于工程价款40％，不高于工程价款70％ C. 不低于工程价款40％，不高于工程价款80％ D. 不低于工程价款60％，不高于工程价款90％

第四章 工程造价的编制与确定 4.4、工程计量与工程合同价款调整

合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ ） A.按审价部门提出的价格调整 B. 按发包人指定的价格调整 C. 按设计部门提出的价格调整

D. 由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行 第四章 工程造价的编制与确定 4.5、竣工决算编审与工程价款结算

工程竣工结算方式有（ ）方式。 A．建设项目竣工总结算 B．单位工程竣工结算 C．竣工后一次结算 D．分段结算 E．单项工程竣工结算 第四章 工程造价的编制与确定 4.5、竣工结算编制与工程价款结算

经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。（是） 竣工结算时，暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。若出现差额，则由发包人补足并反映在相应项目的工程价款中。（是）

竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。 竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。（是）

4.5、竣工结算编制与工程价款结算

下列关于竣工结算的说法正确的是( )。

A.工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制， 由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对

B.措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算， 如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算

C.索赔费用应依据发、 承包双发确认的索赔事项和金额计算

D.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后60天内审查完成

E.承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书， 并在竣工验收合格后递交给发包人 第四章 工程造价的编制与确定 4.5、竣工结算编制与工程价款结算

经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。（是） 竣工结算时，暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。若出现差额，则由发包人补足并反映在相应项目的工程价款中。（是）

竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。 竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。（是） 第四章 工程造价的编制与确定 4.5、竣工决算编审与工程价款结算

某单位拟建一浴室，预计工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用（ ）方式较为合理。

A.按月结算 C.分段结算 4.6、竣工决算

建设项目竣工决算由（ ）几部分组成。 A.建设项目财务结算书 B.竣工决算报告说明书 C.竣工工程平面示意图 D.竣工决算报表 E.工程选价比较分析 第五章 建设工程施工合同管理 5.1、概述

按计价方式划分合同形式,一般分为:( )

A. 总价合同 B. 成本加酬金合同 C. 风险包干合同 D. 固定费率合同 E. 单价合同

B.竣工后一次结算 D.按进度结算

第四章 工程造价的编制与确定

第五章 建设工程施工合同管理 5.1 概述

对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ ）合同。

A.固定总价 B.固定单价 C.调值总价 D.成本的酬金

实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同。 （是）

第五章 建设工程施工合同管理 5.1 概述

实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由( )承担。 A.承包人 B.发包人 C.承包人与发包人共同

D.受发包人委托的造价咨询人 第五章 建设工程施工合同管理 5.1概述

如单项工程的分类已详细而明确， 但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，宜优先选择( )。

A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.以上合同类型均合适 第五章 建设工程施工合同管理管理 5.2、施工合同示范文本

施工合同文件正确的解释顺序是( )。

A. 施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书

B. 施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C. 施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D. 施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款

第五章 建设工程施工合同管理 5.3、施工合同索赔管理

在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是( )。 A．业主要求加速施工导致工程成本增加 B．由于业主和工程师原因造成施工中断 C．恶劣天气导致施工中断，工期延误 D．设计中某些工程内容错误导致工期延误 第五章 建设工程施工合同管理 5.3、施工合同索赔管理

施工单位在施工中发生如下事件：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工

费为( )万元。

A．3 B．5 C．4 D．6 第五章 建设工程施工合同管理 5.4、施工合同纠纷处理

发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决（ ）。 A.双方协商 B.提请调解 C.申请仲裁 D.向人民起诉 第六章 工程造价管理相关法律法规 1、基本知识

行规是由( )制定的有关国家行政管理的规范性文件的总称。 A. B.各部、委 C.省级 D.全国常委会

《江苏省建设工程造价管理办法》属于地方性法规。（是） 第六章工程造价管理相关法律法规 6.1、基本知识

法律地位由高到低的顺序是（ ）。 A.→法律→行规→行政规章→地方性法规 B.→法律→行规→地方性法规→行政规章 C.→法律→地方性法规→行规→行政规章

D.法律→→行规→地方性法规→行政规章 第六章 工程造价管理相关法律法规 6.1、基本知识

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的（ ）。

A.自然人 B. 公民 C. 组织 D. 法定代表人 法人是相对于自然人而言的社会组织，下列表述错误的是（ ） 。 A．法人必须是能以自己的名义享有权利和义务 B．法人能地参与起诉、应诉的社会组织 C．法人对其行为所产生的法律后果承担法律责任

D．法人的分支机构不能履行义务时，该法人组织不承担连带责任 第六章 工程造价管理相关法律法规 6.1、基本知识

法律责任的特征是（ ）。 A.法律责任具有强制性 B. 法律责任具有预防性 C.法律责任是由法律明文规定的 D. 公民和法人必须承担的义务 E. 法律责任是不履行法定义务的后果 第六章工程造价管理相关法律法规 6.1、基本知识

法律责任的类别包括（ ）。

A. 行律责任 B. 连带法律责任 C. 刑事法律责任 D. 民事法律责任 E. 经济法律责任

E.申请司法鉴定

第六章工程造价管理相关法律法规 6.3、招标投标法律制度

我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间，自招标文件发出之日起到投标截止日止，最短不得少于（ ）。

A.7天 B. 14天 C. 20天 D. 30天

中标通知书发出后（ ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A.15天 B. 30天 C. 45天 D. 三个月 第六章工程造价管理相关法律法规 6.3、招标投标法律制度

《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ ）。 A. 中标人报价最低 B. 经评审的合理低价

C. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

D. 经评审的合理低价且不低于成本 第六章工程造价管理相关法律法规 6.3、招标投标法律制度

评标委员会的成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济等办面的专家不得少于成员总数的( )。

A.1/2 B.1/3 C. 2/3 D.3/4 决标成交阶段的主要工作内容包括( )。 A.发标 B.封标 C.开标 D.评标 E.定标 第六章工程造价管理相关法律法规 6.3、招标投标法

中标通知书( )具有法律责任。 A.对招标人和中标人 B.只对招标人

C. 只对中标人 D.对招标人和中标人均不 第六章工程造价管理相关法律法规 6.4、合同法

合同法的基本原则是（ ）。 A. 平等、自愿原则 B. 权利与义务相统一的原则

C. 遵守法律、维护社会公共利益的原则 D. 公平、诚实信用原则

E. 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 第六章工程造价管理相关法律法规 6.4、合同法

根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ ）。 A. 违约方当事人客观上存在违约行为 B. 违约方当事人主观上有过错 C. 守约方当事人客观上存在损失 D. 由合同当事人在法定范围内自行约定 第六章工程造价管理相关法律法规

3、合同法

对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（ ）。 A. 按照通常理解予以解释 B. 不利于提供格式条款一方的解释 C. 该条款无效 D. 有利于提供格式条款一方的解释 第六章工程造价管理相关法律法规 3、合同法

对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ ）撤销该合同。 A. 建设行政主管部门 B. 工商行政管理部门 C. 合同管理部门 D. 人民 3、合同法律制度

在下列合同中，( )合同是可变更的合同。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同的 B.以合法形式掩盖非法目的

C.因重大误解订立的 D.损害社会公共利益的

发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决( )。 A.双方协商 B.提请调解 C.申请仲裁 D.向人民起诉 E.申请司法鉴定 第六章工程造价管理相关法律法规 3、合同法律制度

施工合同种的索赔及其争议的处理方法有( )。 A.协商谈判 B.行政机关裁定 C.邀请中间人调解 D.向仲裁机构申请仲裁 E.中介机构鉴定

不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定时，违约人承担违约责任的正确方式包括( )。

A.罚款 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.继续履行合同 E.支付赔偿金后不再继续履行合同 第六章工程造价管理相关法律法规 3、合同法

罚款、没收违法所得和经济赔偿属于( )。 A. 行律责任

B. 刑事法律责任 C. 道德法律责任 D. 经济法律责任

第六章工程造价管理相关法律法规 3、合同法律制度

当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后， 表明当事人的权利与义务全部结束。（否） 法律、行规规定必须要经过招标投标的建设工程，当事人实际履行的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为工程价款的结算根据；未经过招标投标的，该建设工程施工合同为无效合同，应当参照实际履行的合同作为工程价款的结算根据。（是） 第六章工程造价管理相关法律法规

6.7、其他相关法律

《担保法》规定的担保方式有（ ）。

A. 保函 B. 抵押 C. 保证 D. 留置 E. 定金 下列属于代理种类的是（ ACD ）。 A.委托代理 B.表见代理 C.法定代理 D.指定代理 《江苏省建设工程造价管理办法》

35 ． 《江苏省建设工程造价管理办法》规定， （ ）有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的

信用档案。

A．只有建设行政主管部门 B．经建设行政主管部门批准的单位和个人 C．任何单位和个人

D．必须是司法机关

36 ． 《江苏省建设工程造价管理办法》规定，建设工程施工发包与承包价在宏观下，由 （ ）

形成。 A．建设单位与施工企业协商 B．企业自主报价和市场竞争形成 C．审计机关审核后 D．工程造价咨询企业编制

37． 《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的，县级以上地方建设行政主管部门可根据情节《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的，县级 以上地方建设行政主管部门可根据情节 轻重，处以（ ）的罚款。 A．5 千元以上 3 万元以下 B．3 千元以上 5百元以下 C．1 万元以上 3 万元以下 D．5 千元以上 1万元以下 《江苏省建设工程造价管理办法》

17 ． 《江苏省建设工程造价管理办法》规定， （ ）必须采用工程量清单方式计价。 A．全部使用国有资金投资 B．国家性贷款项目 C． 非国有资金投资的建设项目

D．国有资金虽不足50%但国有投资者实质土拥有控股权的建设项目 E．财政性资金投资建设项目

18． 《江苏省建设工程造价管理办法》规定，有下列行为之一的，由县级以上地方建设行政主管部门给予行政处 罚（） 。

A．因工程造价咨询企业自身过错造成委托人经济损失的 B．工程造价咨询企业出具的报告书质量出现差错

C．发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的 D．发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的

E．国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的

20 ． 《江苏省建设工程造价管理办法》中，表述正确的是（ ） 。

A．本办法所称的建设工程，是指各类房屋建筑、交通、水利和市政基础设施，以及与其配套的线路、管

道、设备安装工 程

B．从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、诚实信用的原则

C．建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价

D．经投资主管部门审批或者核准的国有资金项目的投资估算是该建设项目投资和造价控制的最高限额 E．建设工程施工合同应当具体约定工程进度款支付方式、数额及时间

附录三 审理建设施工合同纠纷案件若干问题意见

10．经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价

而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民不予支持。 （否） 第七条

11．建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民

不予支持 ，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。（是） 第九条

13．当事人工程变更内容与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，可以另行签订补充协议作为

工程结算和审核的依据。 （否）第十一条 附录三 审理建设施工合同纠纷案件若干问题意见

6. 承包人具有（ ）情形之一，发包人请求解除合同，应予支持。 A．将承包的建设工程非法转包的 B．将承包的建设工程违法分包的

C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D．超越资质等级承包的 E. 工期延误的

具有下列情形之一的，人民不予支持( )

A.经过招标投标订立的建设工程施工合同， 工程虽然经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的

B.由国家财政投资的建设工程， 当事人未在合同中约定以国家财政部门或国家审计部门的审核、 审计结果作为工程价款结算依据的，承包人要求按照合同约定结算工程价款

C.建设工程竣工并验收合格后， 承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的

D.除合同履行过程中原材料价格发生重人变化， 建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款

E.建设工程竣工但未经验收， 承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求进行鉴定的

承包人具有（ ）情形之一，发包人请求解除合同，应予支持。 A．将承包的建设工程非法转包的 B．将承包的建设工程违法分包的

C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D．超越资质等级承包的 E. 工期延误的

当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民不予支持。 （是） _